精选工程协议书锦集7篇
在社会发展不断提速的今天,协议与我们的生活息息相关,协议对双方的事务履行起到积极作用。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的工程协议书7篇,欢迎阅读与收藏。
工程协议书 篇1
一、索赔成立
1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种:
1、工期延长索赔,
2、工程变更索赔,
3、工程中断索赔,
4、工期终止索赔,
5、工程加速索赔,
6、意外风险和不可预见因素索赔,
7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:
1、人工费:
由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:
因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费:
因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:
主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。
5、措施费:
包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费:
工日:17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75,
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费:
挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计:1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为
5.6%,由于工程招标时发包人提供的.技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元
索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
20___年__月__日
工程协议书 篇2
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、承包范围:
承保范围:综合楼内外墙漆(包工、包料、包安全、包验收)。
三、合同工期:开工日期:20xx年7月20日,竣工日期:20xx年8月20日。
四、质量标准等级
工程质量标准:本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和XX省地方标准,如果XX省地方规定标准高于国家标准,按其中XX省地方规定的标准执行,如果XX省地方规定标准低于国家标准的,按国家标准规定的执行,工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求:按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式
外墙:按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。
内墙:按实际施工面积结算,每平方米人民币14元。
楼面葡萄架,按展开面积每平方米19元结算。
七、付款方式
内外墙完工付工程款的80%,余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。
八、质量要求
承包人确保漆面3年不褪色,否则无条件返工,并承担相关费用。
九、安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
承包人应保证安全生产,听从现场管理人员的指挥和安排,由于承包人安全措施不力或违章操作,不听劝阻,参照公司管理奖罚制度给予重罚,若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故,均由承包人承担,一律与发包人无关。如果没有按时完工,每天罚款300元。
承包人必须自己配合提供水电场地,
十、本合同一式二份,发包人一份,承包人一份,双方签字盖章后生效。
发包人 : 承包人:
年 月 日 年 月 日
工程协议书 篇3
发包人: (以下简称甲方)
承包人: 身份证号码: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商后,甲方同意按包工包料方式发包给乙方。双方协商特签订如下合同条款:
一、 承包内容:
二、 合同价款及计算方式:
1、甲乙双方约定:按乳胶漆实涂面积每平方米,一次性包干,不因任何原因进行调整。
2、计算方式:以甲乙双方委派的人员现场收方计量计算工程价款。
三、涂抹工程施工工艺及施工措施:
1、墙面抹灰面及未抹灰的混凝土梁、柱、顶棚面基底清理,底灰、底料满刷腻子两遍,阴阳角找方,现口补直。
2、底料打磨、砂平,面料修补、、打磨,面漆涂刷(其中底漆遍、面漆 遍),直至达到交工验收条件。
3、为了更有效地保证工程质量,乙方所承揽的乳胶漆底料、面料的涂刷分项质量不得有鼓泡、掉粉、脱皮、褪色、花斑等质量缺陷。乙方必须按乳胶漆配料及使用说明调配乳胶漆,确保漆色及使用稠度,不得过稀或过稠,更不得良妃,若因乙方原因导致返工造成损失,由乙方全额赔偿。
4、甲乙双方约定:内墙装饰墙面、天棚面、乳胶漆面的施工用脚手架由乙方自行搭设解决,其脚手架的租用费、工料费已包括在合同单价以内。
四、工期:
甲乙双方约定本合同工期 天,其有效工期依据甲方现场管理负责人规定的工期为准。
五、质量标准:
1、甲乙双方约定:本工程乳胶漆工程质量标准为合格。其检测标准:以现行施工质量验收标准,质量评定进行。
2、内墙水性乳胶漆面的主控项目、一般项目的质量标准按GB50210-20xx标准10.2.1条至10.2.9条验收评定,其观感按10.2.6条验收。其质量档次按高级涂饰标准执行。
3、甲乙双方约定:乙方各分项工程完成后,必须经甲方现场管理人员会同建设、监理、现场负责人验收确认后才能进行下道工序施工。
六、付款方式:
七、组织与管理:
1、乙方在甲方监督下,按甲方的施工进度计划,组织专业班组和作业工人按期完成施工计划。
2、乙方必须无条件的接受甲方在工程、质量、安全级文明施工各项管理,遵守甲方制定的现场管理制度,若因乙方违反甲方和建设单位的相关规定,甲方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须文明施工规范作业,在施工作业过程中:(1)、不得污染门窗、地面、天棚、管件、线盒及器具;(2)、在与门窗顶棚面交接处,设置粘胶带防污边口;本着谁污染谁清洗,谁损坏谁赔偿的原则,作好成品保护工作。
八、安全责任:
1、甲乙双方约定合同条款,已包含安全设施,设备的全部费用,因此乙方必须无条件的将劳动保护及安装设施费用,用于安全设施和设备投入。
2、乙方是本项目工程安全责任第一人,对本合同约定的施工项目安全负全权责任。若因非甲方原因造成的不安全事故,一切责任概由乙方承担。
3、乙方因强化作业工人的安全教育和安全操作技能培训。全面提高操作人员的安全防护和自我安全保护技能。
4、现场作业严禁违章作业和违章指挥,若因甲方现场管理人员违章指挥,造成不安全事故其责任有甲方负责。
九、其他:
1、本合同未尽事宜,因由甲乙双方协商后进行增补或修改,增加条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效,付清全部工程价款后自行失效。
3、本合同一式三份,公司、甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程协议书 篇4
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方租用乙方工程车,车号 ,承运土方一事,达成如下协议。
1、
2、 甲方租用乙方工程翻斗车,车主姓名结算方式:经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。
3、
4、
5、 施工地点: 甲方提供油料,驾驶员食宿。 在施工期间因甲方造成停工,甲方赔偿乙方损失,按每天每辆车 元计算。
6、 如因甲方手续不全,导致执法部门扣车,损失由甲方承担,也按每车每天
7、
8、 如因乙方车辆正常而无故停车,责任其损失由乙方承担。 在施工中,因驾驶员违章操作造成的安全事故,由乙方自己承担,如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。
9、 如有未尽事宜,双方友好协商解决,如协商解决不成,交由乙方居住地人民法院裁决。
10、 本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:乙方:
年月 日 年月 日
工程协议书 篇5
本协议书于_________年_________月_________日由_________(以下简称“业主”)为一方与_________(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即_________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议:
1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解
(a)中标函;
(b)上述投标书;
(c)合同条件;
(d)规范;
(e)图纸;
(f)工程量清单。
3.考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4.业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在_________在场的情况下,盖的正式印章如下或在_________在场的情况下,由下述签字盖章并递交。
业主(签章):__________________
_________年_________月________日
承包人(签章):________________
_________年_________月________日
工程协议书 篇6
甲方:福州卫华起重机械机械有限公司
乙方:福州升达冶金技术开发有限公司
经甲乙双方友好协商,就乙方偿还所欠甲方货款事宜,达成如下还款协议:
一、甲乙双方确认,截止本协议签订之日,乙方共欠甲方货款人民币52500元(大写:五万贰仟伍佰元);
二、乙方承诺,自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方;
三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款,则从违约之日起按所欠货款额的日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金;
四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议,双方协商解决,协商不成,双方均可在原告所在地法院提起诉讼;
五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份,双方各执两份,每份都具有同等的法律效力。
甲方:___________ 乙方:_____________
____年____月____日 ____年____月____日
工程协议书 篇7
订立协议双方:
_______省_______县_______ (单位),以下简称发包人
____________省______________设计院,以下简称承包人
经双方协商,由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究,特订立本协议。
第一条 发包人在协议签订之日起_______天以内,向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。
1.提供数据、资料的内容如下:_______ (略)。
2.在协议期内,发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包人,必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。
第二条 承包人应在______年______月_____日以前,向发包人提交本协议工程的可行性报告,并对此承担责任。可行性报告内容应包括:
1.经济评价指标:
(1)投资内部收益率:______________
(2)投资回收期:______________
2.贷款偿还能力分析:______________
3.外汇偿还能力分析:______________
4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:______________
5.结论:______________
承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。
发包人如在协议期间对_______工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本协议进行修改,或增加任务变更附件,或另订协议。
第三条 费用支付条款
1.本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于协议生效之日,发包人应向承包人付给上述金额的20%,所余金额于协议期满时全部付清。
2.发包人中止协议时,无权要求承包人退还定金。
3.承包人不履行本协议规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。
第四条 违约罚金
1.承包人不按协议规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的5%,作为违约罚金。
2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误纯属承包人造成的,应扣除其所应得费用的10%一30%,视错误性质严重程度而定。
3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。
4.发包人超过协议规定日期付费时,应偿付给承包人逾期违约罚金,以每逾期一天按协议规定费用的5%计算。
第五条 本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本协议具有同等效力。
第六条 本协议正本一式2份,双方各执一份。协议副本一式_______份,送_______各一份备案。
发包人:(盖章)___________________
地址:_____________________________
负责人:(签名)___________________
联系人:(签名)___________________
开户银行:_________________________
帐号:_____________________________
电话号码:_________________________
承包人:(盖章)___________________
地址:_____________________________
负责人:(签名)___________________
联系人:(签名)___________________
开户银行:_________________________
帐号:_____________________________
电话号码:_________________________
___________年_______月_______日订立